Ответ: При вынужденной невозможности исполнения договора подрядчик в соответствии с положениями статей 328 и 719 ГК помимо права приостановить исполнение обязательств, вправе также требовать возмещения своих убытков. Подать исковое заявление в суд.   

Обоснование: В статье 719 ГК установлено право подрядчика не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору, препятствует исполнению договора подрядчиком.

Как правило, вынужденный простой подрядчика вызван неисполнением заказчиком следующих обязательств:
  • не предоставление проектной/рабочей/сметной документации и/или исходно-разрешительной документации;
  • не предоставление материалов и/или оборудования;
  • не предоставление предусмотренных договором согласований (утверждение проектно-сметной документации, согласование возможности применение конкретных материалов, согласование кандидатуры субподрядчика и пр.);
  • не предоставление аванса на закупку материалов (в случае если подрядчику удалось включить условие о том, что обязанность авансирования является встречной по отношению к обязательству подрядчика по выполнению работ).

Обязательным условием для применения подрядчиком мер защиты, предусмотренных ст. 719 ГК, является уведомление подрядчика, направленное в адрес заказчика, о приостановлении ведения работ в связи с неисполнением заказчиком своих встречных обязательств.

При вынужденной невозможности исполнения договора подрядчик в соответствии с положениями статей 328 и 719 ГК помимо права приостановить исполнение обязательств, вправе также требовать возмещения своих убытков.

Ниже приведены формы исковых заявлений в суд при расторжении договора подряда, их прикрепила Вам на будущее. На сегодняшний день данные формы Вам не подходят, в виду не расторгнутого договора подряда в данный момент руководствуйтесь формой претензии (Форма: Заявление подрядчика об отказе от договора подряда и возмещении убытков). В случае если Вы не готовы расторгнуть договор подряда, возьмите часть о возмещении убытков и распишите какие именно убытки понесли и понесете по вине Заказчика и основываясь на ст. ст. 15, 719 ГК требуйте их возмещения.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) {КонсультантПлюс}

ст. 719, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) {КонсультантПлюс}

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.05.2016 N Ф05-3215/2016 по делу N А40-110946/15 {КонсультантПлюс}

Статья: Требование о возмещении убытков как способ прекращения обязательств (Чеговадзе Т.А.) ("Юрист", 2015, N 12) {КонсультантПлюс}

Статья: Исполнение обязательств по договору подряда: вопросы теории и правоприменительной практики (Богданов Д.Е., Полухина Ю.М.) ("Вестник арбитражной практики", 2017, N 3) {КонсультантПлюс}

Форма: Требование (претензия) подрядчика о выплате заказчиком части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, а также возмещении убытков, причиненных прекращением договора подряда (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

Форма: Исковое заявление подрядчика в арбитражный суд об уплате заказчиком части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, а также возмещении убытков, причиненных прекращением договора подряда (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

Форма: Исковое заявление подрядчика в суд общей юрисдикции об уплате заказчиком части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора, а также возмещении убытков, причиненных прекращением договора подряда (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019) {КонсультантПлюс}

Форма: Заявление подрядчика об отказе от договора подряда и возмещении убытков (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) {КонсультантПлюс}

Демо-доступ

Не установлен
КонсультантПлюс?


Закажите демо-доступ

Доступ предоставляется бесплатно на 2 дня

Не нашли ответ?

Не нашли ответ?


Задайте вопрос эксперту